长沙汽车南站综合交通枢纽周边市政配套工程(先锋路匝道桥)施工监理招标公告 招标编号:JL-2019-12 1.招标条件 本招标项目长沙汽车南站综合交通枢纽周边市政配套工程(先锋路匝道桥)施工监理)已由长沙市发展和改革委员会以长发改审【2018】23号文批准建设,项目业主为长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司,建设资金来自企业自筹,招标人为广州安茂铁路工程咨询有限公司。项目已具备招标条件,现进行公开招标。 2.项目概况与招标范围 2.1项目名称:长沙汽车南站综合交通枢纽周边市政配套工程(先锋路匝道桥)施工监理 2.2工程地点:湖南省长沙市 2.3工程建设规模:按长沙市建设行政主管部门审查备案后的长沙汽车南站综合交通枢纽周边市政配套工程(先锋路匝道桥)施工图纸所确定的施工范围为准,但不包括市政管线迁改、绿化迁移的全部建设内容。 2.5招标范围:招标用的施工图所含内容的工程监理,本项目的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段(包括但不限于竣工验收、整改、工程移交及实物移交、工程结算等)及工程质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。监理人还须按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作,协助委托人制定各参建方职责及有关事务性工作等。 2.6监理服务期:包括工程施工阶段(含施工准备阶段)、工程保修阶段和竣工结算期,计划施工工期10个月。 (1)施工阶段监理服务期:从业主下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理为止; (2)保修阶段监理服务期:工程质量保修期根据建设工程质量管理条例规定执行,工程缺陷责任期自竣工验收通过之日起贰年。 (3)竣工结算期:从结算送审到终审。 如施工工期进行了调整,监理服务期也相应进行调整。 2.7标段划分:本次施工监理按1个标段进行招标。 3.投标人资格要求 3.1在中华人民共和国境内合法注册的独立法人; 3.2同时具有铁路工程乙级及以上和市政监理甲级及以上资质或工程监理综合资质; 3.3本次招标不接受联合体投标; 3.4投标人业绩要求:/ 3.5项目总监理工程师要求: 拟任项目总监理工程师须具有国家住建部颁发的铁路工程专业监理工程师资格证书且在本单位注册,具有相关专业中级及以上技术职称且无在监项目,注册证书或岗位证书必须与投标单位名称一致; 3.6拟任副总监(总监代表)须具有国家住建部颁发的市政工程专业监理工程师资格证书且在本单位注册,无在监项目;拟任专业监理工程师须具有国家住建部颁发的监理工程师资格证书或湖南省监理工程师岗位证书或铁路监理工程师岗位证书且无在监项目;监理员具备湖南省监理员岗位证书或铁路监理工程师岗位证书且无在监项目;注册证书或岗位证书必须与投标单位名称一致; 3.7本项目应按照湘建建【2015】57号文规定配备现场监理部关键岗位人员,详见招标文件; 3.8具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。 3.9未被国家住建部或广东省住建厅通报批评而取消投标资格并在处罚期内。 3.10未在中国国家铁路集团有限公司或铁道行业建设主管部门或中国铁路广州局集团有限公司通报的停标处罚期内。 3.11具体铁路工程建设失信行为惩戒执行《中国铁路总公司办公厅关于转发国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》的通知》等的规定。 3.12根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》(建工函[2016]39号)要求,投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理资格证明材料,具体格式见附件。 3.13自公告之日起近一年,企业、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录。 4.招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者,请通过广州公共资源交易中心网上投标登记,登记成功并经确认后,请于2019年11月29日9:30时至2019年12月3日16时,(北京时间,下同),通过广州公共资源交易中心系统下载招标文件等资料。 4.2招标文件每套售价500元,售后不退。 4.3采用银行汇款方式将以上款项汇至账户名称广州市誉诚规划设计咨询有限公司,账号44050143040200000864,开户行中国建设银行股份有限公司广州昌岗路支行。请投标人确保在下载招标文件之前将上述费用汇到招标人指定账户。 5.投标文件的递交 5.1投标文件递交的时间为2019年12月25日8时30分至2019年12月25日9时00分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为2019年12月25日9时00分。 5.2开标时间:2019年12月25日9时00分。 5.3递交方式及地点:电子投标文件统一采用网络上传的形式,投标人核对并确认投标信息无误后,需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件至广州公共资源交易中心系统。 如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕,该电子投标文件将视为无效投标文件。 5.4纸质投标保函和业绩证明材料等原件资料和含电子投标文件的U盘采用现场递交方式,递交地点:广州公共资源交易中心(广州市天河区天润路333号)。 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件等资料,招标人不予受理。 6.发布公告的媒介 本次招标公告同时在广州公共资源交易中心(网址:www.gzggzy.cn)、中国招投标公共平台等媒体上发布,本公告的修改、补充,在广州公共资源交易中心网站发布。如媒体发布公告内容不一致者,以广州公共资源交易中心网站公告为准。 7.联系方式 招标人:广州安茂铁路工程咨询有限公司 招标代理机构:广州市誉诚规划设计咨询有限公司 地址:广州市越秀区中山一路23号天兴大厦西塔23楼 地址:广州市天河区天河北路179号第21层A058 邮编:518000 邮编:510000 联系人:蒋工 联系人:王工 电话:020-61331096 电话:13302213241 传真:020-61325907 购买招标文件确认:曹小姐:13710893939 电子邮件: 电子邮件:1245799845@qq.com 开户银行:建行广州铁路支行 开户银行:中国建设银行股份有限公司广州昌岗路支行 账号:44050140070500000001 账号:44050143040200000864 2019年11月29日 投标人业绩证明 (项目名称)由(发包人)于年月日于(公共资源)交易中心向(承包人)发放中标通知书(中标通知书编号:),通知书项目负责人为:,身份证号:。 项目于年月日签订合同协议书,合同价格为。 项目的开工日期为年月日,接收日期为年月日(竣工验收日期为年月日),工程质量。 或项目正在施工。 特此证明。 发包单位名称(盖章) 年月日 发包单位联系人: 联系电话: 发包人地址: 项目负责人业绩证明 (项目名称)由(发包人)于年月日于(公共资源)交易中心向(承包人)发放中标通知书(中标通知书编号:),通知书项目负责人为:,身份证号:,项目于年月日签订合同协议书,合同价格为。 项目的开工日期为年月日,接收日期为年月日(竣工验收日期为年月日)。 或项目正在施工。 姓名,身份证号:,于年月日 至年月日在(项目名称)任项目负责人。 特此证明。 发包单位名称(盖章) 年月日 发包单位联系人: 联系电话: 发包人地址: 注:如项目负责人中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。 附件二 项目总监理工程师业绩证明 (项目名称)由(发包人)于年月日于(公共资源)交易中心向(承包人)发放中标通知书(中标通知书编号:),通知书项目总监理工程师为:,身份证号:,项目于年月日签订合同协议书,合同价格为。 项目的开工日期为年月日,接收日期为年月日(竣工验收日期为年月日)。 或项目正在施工。 姓名,身份证号:,于年月日至年月日在(项目名称)任项目总监理工程师。 特此证明。 发包单位名称(盖章) 年月日 发包单位联系人: 联系电话: 发包人地址: 注:如项目总监理工程师中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。 附表1投标人资格要求 附表1:投标人资格要求 标段: 序号 项目 要求 1 资质要求 同时具有铁路工程乙级及以上和市政监理甲级及以上资质或工程监理综合资质。 2 信誉要求 2016年~2018年(近三年)无任何违法和重大违约行为。 3 行贿犯罪情况 投标人及投标人法定代表人、拟委派的总监理工程师在2018年10月~2019年10月(递交投标文件之日起前1年内)无人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。 附表2投标人机构设置及人员要求 投标人机构设置及人员要求 序号 项目 要求 1 机构设置要求 现场设置监理项目部。 2 人员数量要求 监理人员应配备11人(人员配置应结合实际委托的工作内容并参照《铁路建设工程监理规范》及《湘建建【2015】57号文规定》进行要求)。监理项目部设置总监1人,副总监(总监代表)1人,专业监理工程师4人,监理员5人。 3 人员岗位要求 总监理 工程师 拟任项目总监理工程师须具有国家住建部颁发的铁路工程专业监理工程师资格证书且在本单位注册,具有相关专业中级及以上技术职称且无在监项目,注册证书或岗位证书必须与投标单位名称一致; 副总监(总监代表) 拟任副总监(总监代表)须具有国家住建部颁发的市政公用工程专业监理工程师资格证书且在本单位注册,无在监项目; 专业监理工程师 专业监理工程师须具有国家住建部颁发的监理工程师资格证书或湖南省监理工程师岗位证书或铁路、市政监理工程师岗位证书且无在监项目; 监理员 监理员具备湖南省监理员岗位证书或铁路监理工程师岗位证书且无在监项目; 注:(1)铁路监理工程师是指具有“铁路监理工程师业务培训考试合格证”或“铁路监理工程师岗位培训考试合格证”的人员。 (2)其他行业监理工程师是指具有各省、市、自治区及其他各专业部委颁发的监理工程师岗位证书的人员。 (3)总监理工程师、专业监理工程师以及其他监理人员只能在一个建设项目(标段)承担监理工作。 |